+7(863) 260-17-23
эл.почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Меню

Фрагмент проекта договора на разработку сайта без технического задания

  • 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

    Программа ЭВМ — представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

    Программное обеспечение (далее – ПО) — совокупность компьютерных программ, баз данных и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ.

    Компонент — Программа, рассматриваемая как единое целое, выполняющая законченную функцию и применяемая самостоятельно или в составе комплекса

    Программный комплекс — программа, состоящая из двух или более компонентов и (или) комплексов, выполняющих взаимосвязанные функции, и применяемая самостоятельно или в составе другого комплекса.

    Веб сервер — программный комплекс, работающий на аппаратной платформе одного или нескольких ЭВМ, который обрабатывает удаленные запросы пользователей, передаваемые посредством сети компьютерной сети, в том числе глобальной компьютерной сети Интернет.

    Сервер хостинга — программно-аппаратный комплекс, состоящий из одной или нескольких ЭВМ, и установленного на такой ЭВМ, веб сервера и иного сервисного программного обеспечения.

    Интерфейс сайта (веб-интерфейс, внешний интерфейс) — совокупность средств (в том числе графических) и правил, обеспечивающих взаимодействие сайта или системы обработки информации и (или) программ, с пользователями сети Интернет.

    Внутренний интерфейс сайта (внутренний веб-интерфейс, панель администрирования) — совокупность средств (в том числе графических) и правил, обеспечивающих настройку и мониторинг взаимодействия сайта с базами данных, веб сервером, системами обработки информации и иными программами, а также настройку, добавление, удаление и редактирование информационных материалов сайта и, в определенных пределах, изменение дизайна и элементов управления такого сайта администраторами и редакторами сайта.

    Веб страница — совокупность одного или нескольких информационных материалов, в том числе графических, аудио и иных мультимедийных материалов, и элементов взаимодействия (элементов дизайна, указания, навигации, печати и т.д.), доступных для общего и/или ограниченного пользования путем удаленного доступа, посредством компьютерной сети, в том числе сети Интернет. Каждая веб-страница идентифицируется отдельным унифицированным указателем ресурса – адресом (URL-адресом).

    Статическая веб страница — веб страница, элементы и информационные материалы которой, извлекаются из файловой системы веб-сервера и передаются пользователю без каких-либо изменений.

    Динамическая веб страница — веб страница, элементы и информационные материалы которой создаются веб-сервером по запросу пользователя из базы данных и/или с учетом действий и введенной информации пользователем, путем заполнения шаблона дизайна страницы и последующей отправкой Пользователю.

    Сайт (Веб-сайт) — совокупность самостоятельных и/или зависимых информационных материалов, различного программного обеспечения, баз данных и дизайна, систематизированных путем размещения их на веб страницах так, чтобы эти материалы были доступны путем удаленного доступа посредством сети Интернет. Иными словами, веб сайт – это программный комплекс, включающий в себя следующие компоненты: внешний и внутренний веб-интерфейсы и программное обеспечение, базы данных, необходимые для функционирования сайта.

    Верстка сайта — создание структуры гипертекстового документа на основе HTML-разметки с использованием таблиц стилей и клиентских сценариев.

    Дизайн сайта — вид внешнего интерфейса Сайта для пользователя, а именно:

    • схема размещения графических элементов, логотипов и текстовых блоков, элементов взаимодействия с сайтом;
    • подбор и использование шрифтов;
    • верстка веб-страниц;
    • цветовая схема;
    • иные графические и аудиовизуальные материалы, используемые в интерфейсе сайта с целью его индивидуализации и оформления.

    Контент — информационно значимое наполнение Сайта – графический и медиа контент: тексты, фотографические материалы, графика, мультимедиа (аудиовизуальные материалы), существенными параметром которых является информационное содержание.

  • 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН

    2.1. Для целей создания и дальнейшего администрирования и функционирования сайта, Стороны согласовали использование, кроме прочего, следующих компонентов программного комплекса сайта:

    2.1.1. системы управления (создания, редактирования и администрирования) содержимым сайта – CMF Drupal;

    2.1.2. свободным программным обеспечением для открытия торговых площадок, интернет-магазинов, аукционов, создаваемых для дополнения такой системы управления содержимым -- Drupal Ubercart.

    2.2. Передача, корректировка, согласование Сторонами условий, требований и характеристик Сайта, списков принятых промежуточных работ, возражений, и иных комментариев, осуществляется Сторонами посредством электронной почты. В целях осуществления указанного в настоящем пункте взаимодействия, Стороны, если иное не согласовано отдельно, используют электронную почту с адресами указанными в разделе "РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН".

    2.3. Только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим и аккаунтам в информационной системе управления проектами и адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к аккаунтам в информационной системе управления проектами и к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.

  • 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    3.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить работы по составлению списка требований, условий и характеристик сайта на основании полученной от Заказчика информации, и работы по разработке такого сайта. Дополнительно, Подрядчик предоставляет Заказчику ограниченное право использования на все результаты интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах (простая неисключительная лицензия), созданные в рамках выполнения Работ по Договору, а Заказчик обязуется принимать результаты таких работ и уплачивать Подрядчику вознаграждение на условиях настоящего договора.

    3.2. Стороны под составлением списка требований, условий и характеристик сайта, понимают выполнение Подрядчиком работ по проведению опроса Заказчика, и последующего получения от Заказчика необходимых материалов, с целью составления указанного списка.

    3.3. Стороны под разработкой сайта понимают выполнение Подрядчиком работ по разработке, настройке и изменению компонентов программного комплекса Сайта, в том числе следующих работ:

    3.3.1. разработка и формирование структуры сайта, создание графического и текстового дизайна внешнего и внутреннего интерфейса сайта;

    3.3.2. установка программного комплекса сайта на согласованный аппаратно-программный комплекс (сервер хостинга, хостинг);

    3.3.3. изменение конфигурационных файлов компонентов программного комплекса Сайта, в том числе конфигурационных файлов системы управления контентом;

    3.3.4. разработка, настройка и изменение баз данных и программного кода компонентов Сайта;

    3.3.5. проверка и адаптация всех предоставленных Заказчиком текстов и графических материалов для страниц сайта;

    3.3.6. проверка, адаптация и перенос предоставленного перечня товаров Заказчика, в базу данных сайта;

    3.3.7. верстка текстового дизайна внешнего интерфейса сайта и первичное наполнение сайта контентом.

    3.4. Результаты работ Подрядчика выражаются в виде созданных, и/или измененных модулей, патчей, скриптов, программного и иного кода компонентов сайта, алгоритмов, схем архитектуры сайта и компонентов, технического решения, исполняемых и конфигурационных файлов, подготовительных материалов, документации, дизайна графического интерфейса, графических файлов и других артефактов проектирования, полученных в ходе разработки Сайта.

    3.5. Список требований, условий и характеристик сайта согласовывается и указывается Сторонами в Приложении №1 к настоящему договору, по завершении Подрядчиком работ по его составлению.

    3.6. Стороны оговаривают критерии приемки итоговых работ (приемки сайта) Заказчиком, а равно и надлежащего выполнения условий настоящего договора Подрядчиком, выполнением согласованных Сторонами в Приложении №1 списка условий, требований и характеристик сайта.

    3.7. Порядок согласования, оплаты, выполнения работ и другие условия взаимодействия Сторон, согласовываются сторонами в настоящем договоре и/или приложениях к нему.

    3.8. Все любые работы по настоящему договору могут быть выполнены Подрядчиком, в том числе полностью, с привлечением третьих лиц – субподрядчиков.

    3.9. Если соответствующим соглашением Сторон не предусмотрено иное, все Работы в рамках настоящего Договора выполняются Подрядчиком по месту его нахождения, а в случае привлечения третьих лиц, по месту их нахождения, с последующей передачей результатов работ Заказчику. Передача результатов работ Заказчику осуществляется дистанционно, на условиях настоящего договора.

  • 4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    4.1. Работы по настоящему договору выполняются этапами, установленными настоящим Договором. Каждый очередной этап работ начинается выполняться Подрядчиком по факту согласования Заказчиком промежуточных результатов работ по предыдущему этапу.

    4.2. Промежуточные результаты, посредством электронной почты, передаются на рассмотрение Заказчику в ходе исполнения настоящего договора, по факту выполнения этапа работ. В случае невозможности передачи промежуточных результатов работ, Сторонами обеспечивается демонстрация таких результатов дистанционно, посредством предоставления удаленного доступа. Заказчик, если иное не согласовано Сторонами, обязан рассмотреть такие промежуточные результаты и, посредством электронной почты, принять их путем выражения письменного согласия, либо письменно указать обоснованные замечания не позже 5 (пяти) рабочих дней с момента получения таких результатов. В противном случае, промежуточные результаты считаются принятыми и Заказчик не вправе ссылаться на недостижение результатов Работ по итогам их выполнения.

    4.3. Подрядчик высылает Заказчику первый запрос на получение материалов, необходимых для составления списка требований, условий и характеристик сайта и последующей разработки такого сайта, в срок не более 2 (двух) рабочих с момента заключения настоящего Договора.

    4.4. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, Сторонами, на основании запросов Подрядчика, согласовываются и передаются материалы, необходимые для составления Подрядчиком списка требований, условий и характеристик сайта и последующей разработки такого сайта. Если Сторонами не согласовано иное, Подрядчик по настоящему договору, в указанный в настоящем пункте срок, передает Заказчику не более 3 (трех) запросов на предоставление материалов. Подрядчику допускается передать последний третий запрос, не позже чем за 3 (три) рабочих дня до окончания указанного в настоящем пункте срока.

    4.5. В случае, если Стороны, по объему и характеру предоставляемых материалов, не пришли к соглашению, и/или какие-либо материалы не предоставлены в срок, настоящий договор считается расторгнутым, со следующего 11 –го рабочего дня с момента заключения настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами. В таком случае обязательства Сторон прекращаются, без каких-либо материальных затрат. Стороны, в случае такого расторжения не имеют каких-либо претензий друг к другу.

    4.6. Стороны согласовали следующие этапы выполнения работ Подрядчиком:

    4.6.1. Этап первый. По результатам предоставления Заказчиком всех согласованных материалов, Подрядчик, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, исследуя такие материалы, изготавливает список требований, условий и характеристик сайта и направляет его Заказчику. Стороны согласовывают указанный список путем составления Подрядчиком и подписания Сторонами Приложения №1 к настоящему договору в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента его направления Подрядчиком. В случае, если Стороны, не подписали Приложение №1 в указанный в настоящем пункте срок, настоящий договор считается расторгнутым, со следующего 3–го рабочего дня с момента истечения срока на согласование, а Заказчик выплачивает Подрядчику сумму за проделанную работу в размере 000000 (0000) рублей.

    4.6.2. Этап второй. По факту составления и подписания Приложения №1 к настоящему договору Подрядчик, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, изготавливает макеты графического и текстового дизайна внешнего и внутреннего интерфейса сайта. Сторонами допускается три любые правки Заказчиком направленного Подрядчиком макета. Заказчик согласовывает макеты графического и текстового дизайна внешнего и внутреннего интерфейса сайта, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента их направления Подрядчиком. В ином случае, если макеты в указанные сроки не согласованы и Сторонами не оговорено иное, настоящий договора считается расторгнутым, а Заказчик выплачивает Подрядчику сумму за проделанную работу в размере 000000 (0000) рублей;

    4.6.3. Этап третий. С момента согласования Заказчиком макетов графического и текстового дизайна внешнего и внутреннего интерфейса сайта Подрядчик, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, выполняет:

    4.6.3.1. установку программного комплекса сайта на согласованный аппаратно-программный комплекс (сервер хостинга, хостинг);

    4.6.3.2. изменение конфигурационных файлов компонентов программного комплекса Сайта, в том числе конфигурационных файлов системы управления контентом;

    4.6.3.3. разработку, настройку и изменение баз данных и программного кода компонентов Сайта;

    4.6.3.4. проверка и адаптация всех предоставленных Заказчиком текстов и графических материалов для страниц сайта;

    4.6.3.5. проверка, адаптация и перенос предоставленного перечня товаров Заказчика, в базу данных сайта;

    4.6.3.6. верстку текстового дизайна внешнего интерфейса сайта и первичное наполнение сайта контентом.

    4.7. Заказчик, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора, в целях исполнения Подрядчиком настоящего договора, обеспечивает на все время действия настоящего договора и до момента приемки Заказчиком всех работ, предоставление Заказчику дистанционного доступа к серверу хостинга сайта – исправно работающему аппаратно-программному комплексу, предназначенному для функционирования Сайта (далее – хостинг, хостинг сайта) со следующими характеристиками:

    4.7.1. сервер хостинга должен иметь версию php 7.4;

    4.7.2. сервер хостинга должен иметь поддержку версии MySQL 5.5;

    4.7.3.  ... .

    В случае, если доступ Подрядчика к хостингу не обеспечен, или приостановлен, в том числе по причинам, не связанным с действиями/бездействиями Заказчика, обязанность проведения Работ Подрядчиком без каких-либо для него санкций приостанавливается до момента возобновления такого доступа. В случае, если приостановка исполнения по указанной в настоящем пункте причине длится более 10 (десяти) рабочих дней, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, без каких-либо для него санкций, при этом Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость частично выполненных работ на момент прекращения договора, пропорционально объему выполненных работ.

    4.8. Подрядчик, в ходе исполнения настоящего договора, на основании согласованного сторонами списка требований, условий и характеристик сайта, запрашивает у Заказчика контент для информационного наполнения сайта, необходимый ему для выполнения работ по настоящему договору, а Заказчик предоставляет такой контент в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса. В случае, если Заказчик не предоставляет запрашиваемый Подрядчиком контент в указанный срок, исполнение Подрядчиком настоящего договора приостанавливается на срок не более 5 (пяти) рабочих дней до разрешения Сторонами такого разногласия и/или предоставления Заказчиком материалов. В таком случае сроки исполнения обязательств Подрядчика переносятся на срок приостановки, без каких-либо для него санкций. В случае, если приостановка исполнения по указанной в настоящем пункте причине длится более 5 (пяти) рабочих дней, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, без каких-либо для него санкций, при этом Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость частично выполненных работ на момент прекращения договора, пропорционально объему выполненных работ.

    4.9. Необходимый для наполнения сайта контент передается между Сторонами в виде обмена сообщениями посредством электронной почты, на условиях настоящего договора. Стороны установили, что датой получения Заказчиком запросов Подрядчика о предоставлении необходимого контента является дата и время отправки Подрядчиком таких запросов.

    4.10. В течение всего времени выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору, Заказчик, находясь в постоянном взаимодействии с Подрядчиком, изучает и анализирует промежуточные результаты работ, предоставленные Подрядчиком, и сообщает ему свои замечания, в части расхождения таких результатов и согласованных Сторонами требований и характеристик Сайта. В ином случае, если замечания не связаны с согласованными сторонами требованиями и характеристиками Сайта, указанные замечания Подрядчиком не принимаются, если иное не согласовано Сторонами для каждого отдельного случая.

    4.11. Стороны приняли и согласовали, что согласованные в настоящем договоре и приложении к нему требования, условия и иные характеристики Сайта, являются окончательными и изменению не подлежат.

  • 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

    5.1. По факту выполнения и готовности всех работ Подрядчик уведомляет Заказчика посредством направления соответствующего уведомления о готовности работ к приемке и Стороны совместно проводят итоговую приемку результатов работ.

    5.2. Заказчик, проводя итоговую приемку результатов работ, принимает выполненные работы (результаты работ) Подрядчиком исключительно путем проверки их на соответствие с согласованными Сторонами требованиями, условиями и характеристиками Сайта, перечисленными в Приложении №1 к Договору, а также путем проверки информационного наполнения сайта. Заказчик выполняет проверку выполненных работ посредством осуществления тестового авторизированного и неавторизированного доступа к внешнему интерфейсу сайта, панели администрирования (внутреннему интерфейсу), осуществления операций по добавлению и редактированию информации на Сайте, и иных действий по управлению и администрированию Сайта.

    5.3. ... конец фрагмента договора на разработку сайта без технического задания.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Публикуемый текст является частью одного из релизов проекта Договора на выполнение работ по разработке сайта без технического задания. Указанная часть проекта соглашения не носит универсальный характер применимый для усредненной команды разработчиков, а наоборот, содержит внесенные в текст особенности договоренностей, публикуемые с разрешения сторон. По своей сути, приведенный на странице текст, представляет собой демонстрацию возможного видения регулирования взаимоотношения Сторон в выбранном формате взаимодействия. В любом случае, для использования указанного текста в действительном договоре, требуется отдельное и всестороннее согласование условий такого договора.

юридическое бюро "ARBITRAGE"
корпоративное право
тел.: +7 863 260-17-23
email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх